- УСТРОИТЕЛЬ предоставляет УЧАСТНИКУ на время выставки («»2020 г.) стенд №, площадью кв.м., оборудованный «под ключ» (аренда конструкций и мебели, строительство и оформление стенда стандартной конфигурации, электропитание, освещение, отопление, вентиляция, уборка) и публикует информацию УЧАСТНИКА в каталоге выставки во взаимно согласованных объемах.
- УЧАСТНИК обязуется оплатить в течение дней с момента подписания УСТРОИТЕЛЕМ настоящего Договора стоимость аренды стенда, исходя из стоимости 1 кв.м. в размере рублей на общую сумму рублей, включая все налоги.
- В случае письменного отказа УЧАСТНИКА от участия в выставке УСТРОИТЕЛЬ удерживает % арендной платы, определенной в настоящем Договоре, если отказ последовал до «»2020 г., и % после указанного срока.
- Если УЧАСТНИК не выдержал установленные настоящим Договором сроки платежа, УСТРОИТЕЛЬ имеет право расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе.
- Ввоз оборудования осуществляется за до начала работы выставки, а вывоз - в день ее завершения. Если УЧАСТНИК не выдерживает сроков вывоза выставочного оборудования, то издержки УСТРОИТЕЛЯ за хранение оборудования относятся за счет УЧАСТНИКА.
- УЧАСТНИК обязуется не иметь претензий к УСТРОИТЕЛЮ в случае возникновения травм своих официальных представителей, а также по поводу возможных потерь, хищений и порчи оборудования. УСТРОИТЕЛЬ организует передачу и прием стендового оборудования под охрану работников правопорядка с до следующего дня, а также способствует УЧАСТНИКУ в страховании его экспонатов и оборудования.
- При собственном обустройстве стенда или его дооформлении УЧАСТНИК обязуется не применять красок, клеев и других веществ, которые могут привести к порче конструкционных материалов, использованных при монтаже экспозиции. Затраты УСТРОИТЕЛЯ на восстановление конструкций и мебели, порча которых произошла по вине УЧАСТНИКА, относятся за счет последнего.
- УЧАСТНИК обязуется не предоставлять выделенную выставочную площадь организациям, не являющимся сторонами в настоящем Договоре, а также не размещать рекламу этих организаций.
- Если УЧАСТНИК не занимает выделенной площади до в день открытия выставки, УСТРОИТЕЛЬ имеет право использовать ее по своему усмотрению, что не освобождает УЧАСТНИКА от оплаты полной суммы арендной платы, определенной в настоящем Договоре.
- Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон в письменном виде.
- Споры, возникающие по условиям выполнения настоящего Договора, разрешаются в установленном законом порядке.
ДОГОВОР N ____
на выполнение работ по
оформлению и монтажу
выставочного
стенда
г. _________
"___"_______ _____ г.
____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в
лице _______________, действующ___ на основании
_____________, с одной стороны, и ________________,
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице
_____________, действующ___ на основании _______________, с
другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а
Исполнитель обязуется выполнить работы по
монтажу выставочного стенда c площадью пола
_________ кв. м, на выставке _________________, которая
состоится с "___"_______ _____ г. по "___"_______ ____ г. в
____________ на ул. __________, д. _____ в г. _______________, а
также работы по демонтажу стенда по
окончании вышеуказанной выставки.
1.2.
Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненную работу.
2. ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
2.1. Исполнитель в соответствии с п.
1.1 обязуется выполнить следующие работы:
- разработать эскизный проект на основе
технического задания Заказчика с привязкой
выставочного стенда к месту на выставке;
- закупить необходимые имущество и
материалы;
- осуществить монтаж под
ключ вышеуказанного стенда с
использованием собственного
оборудования;
- художественно оформить
стенд в соответствии с согласованным
техническим заданием и оригинал-макетом;
- передать Заказчику в аренду на срок
проведения выставки имущество и материалы
согласно смете;
- сдать стенд Заказчику
с исполнением всех его замечаний не позднее
_______часов "__"________ ___ г.;
- демонтировать
стенд после окончания выставки со
своевременным вывозом комплектующих
стенда в сроки, установленные устроителями
выставки;
- передать Заказчику в
собственность по его требованию любые
имущество и материалы, за исключением тех,
которые были переданы Исполнителем в
аренду согласно смете, прилагаемой к
настоящему Договору.
2.2. Заказчик в
соответствии с п. 1.1 обязуется:
-
предоставить Исполнителю всю необходимую
информацию для привязки выставочного
стенда и художественного оформления;
-
заказать и предоставить Исполнителю
выставочную площадь ______ кв. м для поведения
монтажно-демонтажных работ в сроки,
установленные устроителями выставки;
-
заказать и оплатить подключение
электропитания, водоснабжения и
телефонизации стенда у устроителей
выставки;
- не позднее ____ часов до
открытия выставки высказать свои замечания
по внешнему виду стенда и, если таковые
отсутствуют, принять стенд для монтажа
экспонатов, что подтверждается
соответствующим актом;
- своевременно
произвести оплату работ Исполнителя в
сроки, предусмотренные настоящим
Договором;
- в случае внесения
изменений в утвержденный проект
выставочного стенда во время проведения
монтажных работ оплатить по существующему
прайс-листу Исполнителя двойной тариф за
дополнительные услуги, если
соответствующие изменения проекта влекут
за собой необходимость переделки уже
установленных частей стенда.
3. СТОИМОСТЬ
РАБОТ
3.1. Стоимость работ и услуг,
согласованных в п. 2.1 настоящего Договора,
составляет _____________, включая НДС.
Стоимость каждого вида работ и услуг
указывается в смете.
Вышеуказанная
сумма настоящего Договора является
твердой, включает в себя вознаграждение
Исполнителя, стоимость расходных
материалов, иные затраты Исполнителя по
настоящему Договору, стоимость аренды
предоставляемого Исполнителем имущества и
проч. расходы.
Оплата производится в
рублях на основании счета Исполнителя по
текущему курсу ЦБ РФ на дату выставления
счета.
3.2. Оплата суммы, указанной в п. 3.1
настоящего Договора, осуществляется
Исполнителем двумя платежами в следующем
порядке:
3.2.1. ____% от суммы - в течение __
банковских дней с даты заключения
настоящего Договора.
3.2.2. Оставшиеся __%
от общей суммы настоящего Договора - в
течение ___ банковских дней с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ и услуг.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае
нарушения сроков оплаты (см. п. 3.2) по вине
Заказчика (исключая обстоятельства
форс-мажора) Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку (пеню) в размере _____%
от суммы настоящего Договора за каждый день
просрочки.
4.2. В случае неисполнения
обязательств по настоящему Договору со
стороны Исполнителя, т.е. отсутствия
надлежащим образом оформленного
выставочного стенда к официальному
открытию выставки по вине Исполнителя
(исключая обстоятельства форс-мажора),
Исполнитель возвращает авансированную
Заказчиком сумму на его счет в течение ____
банковских дней с даты выставления
Заказчиком соответствующей претензии
Исполнителю, а настоящий Договор
расторгается. В случае задержки исполнения
данного условия Исполнитель выплачивает
неустойку (пеню) в размере ____% от суммы
аванса за каждый день просрочки.
При
этом, если по вине Исполнителя Заказчик не
примет участия в выставке, то Исполнитель
будет обязан уплатить Заказчику штраф в
размере ___________.
4.3. За нарушение сроков
демонтажа стенда после окончания выставки
и своевременного вывоза комплектующих
стенда и иных материалов и имущества в
сроки, установленные устроителями
выставки, Исполнитель несет
ответственность и уплачивает Заказчику
штраф в размере _________________.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от
ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору,
если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы
и/или их последствий (далее по тексту -
"форс-мажор"), при условии, что данные
обстоятельства возникли после заключения
Договора и непосредственно повлияли на
выполнение сторонами своих обязательств.
5.2. Форс-мажором по настоящему Договору
признаются следующие события: пожар,
наводнение, землетрясение и другие
стихийные бедствия, эпидемии, военные
действия и нормативные указания
государственных органов, имеющие
обязательную силу хотя бы для одной из
сторон, которые стороны не могли ни
предвидеть ни предотвратить всеми
доступными им разумными мерами.
5.3. В
случаях наступления форс-мажора, а также по
окончании срока его действия сторона, на
исполнение обязательств которой данные
обстоятельства оказывают влияние, обязана
направить другой стороне в трехдневный
срок соответствующее письменное
уведомление, в противном случае она не
будет вправе ссылаться на форс-мажор как на
обстоятельства, освобождающие ее от
ответственности за нарушение настоящего
Договора.
5.4. Надлежащим
доказательством наличия обстоятельств
форс-мажора и их продолжительности будут
служить соответствующие справки
государственных органов.
6. ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае
возникновения споров между сторонами при
исполнении настоящего Договора стороны
примут все меры к разрешению их путем
переговоров, а в случае недостижения
согласия спор будет передан на
рассмотрение в Арбитражный суд г. _________ в
установленном законодательством порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном,
что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.1. Стороны
обязуются незамедлительно информировать
друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению
отдельных условий настоящего Договора, для
согласования и принятия необходимых мер.
7.2. Вся переданная Заказчиком
Исполнителю или составленная Исполнителем
по согласованию с Заказчиком коммерческая,
проектная и техническая документация,
необходимая для выполнения работ и услуг,
является Приложением к настоящему Договору
и любые изменения в ней могут быть
произведены только по взаимному
согласованию сторон.
7.3. Оборудование и
имущество, закупленные Исполнителем во
исполнение настоящего Договора, являются
собственностью Заказчика, за исключением
того, которое было передано Заказчику в
аренду согласно смете.
7.4. Заказчик
вправе размещать на арендуемых
поверхностях стенда рекламу, товарные
знаки и иную информацию по своему
усмотрению, при условии, что после
окончания выставки она удаляется им без
повреждения выставочного оборудования.
Допустимые способы размещения рекламы,
товарных знаков и иной информации на
поверхностях стенда предварительно
согласуются с Исполнителем в письменной
форме.
7.5. В случае повреждения или
утраты арендованного выставочного
имущества в целом или любой его части в
период работы выставки Заказчик
выплачивает Исполнителю неустойку в
размере полной стоимости поврежденного или
утраченного оборудования.
8.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
___________________________
______________________________
___________________________
______________________________
___________________________
______________________________
___________________________
______________________________
___________________________
______________________________
ПОДПИСИ
СТОРОН:
От Заказчика: От
Исполнителя:
________________________
________________________
(должность)
(должность)
______________/_________
______________/_________
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
М.П.
Образец договора аренды стенда на время выставки размещен ниже.
ДОГОВОР № __
аренды выставочного стенда
г. _______________ "___"________ 201_ г.
Именуем__ в дальнейшем "Устроитель",
в лице ________ ______________________________________, действующего
на основании _______________________, с одной стороны и _______________________________,
(Устава, положения) (наименование предприятия, организации)
именуем__ в дальнейшем "Участник", в лице ___________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ______________________, с другой стороны заключили настоящий Договор
(Устава, положения)
о нижеследующем:
1. Устроитель предоставляет Участнику на время выставки ______________ за плату стенд № _____ площадью _____ кв. м, оборудованный "под ключ". Комплект стенда стандартной конфигурации составляют: конструкции и мебель. Устроитель обеспечивает Участнику электропитание, освещение, отопление, вентиляцию, уборку стенда; публикует информацию Участника в каталоге выставки во взаимно согласованных объемах.
2. Участник обязуется оплатить в течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора стоимость аренды стенда, исходя из стоимости 1 кв. м в размере ____________, на общую сумму ____________ рублей.
3. В случае письменного отказа Участника от участия в выставке Устроитель удерживает ___% от суммы арендной платы, определенной в настоящем Договоре, если отказ последовал до "___"_______ _____ г., и __% - после указанного срока.
4. Если Участник не соблюдает установленные настоящим Договором сроки платежа, Устроитель имеет право расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе.
5. Ввоз оборудования осуществляется за ________ до начала работы выставки, а вывоз - в день ее завершения. Если Участник не соблюдает сроков вывоза выставочного оборудования, то издержки Устроителя за хранение оборудования относятся за счет Участника.
6. Участник самостоятельно осуществляет охрану оборудования стенда в дневное время. Устроитель организует передачу и прием стендового оборудования под охрану с ___ до ___ (ночное время), а также способствует Участнику в страховании его экспонатов и оборудования.
7. При собственном обустройстве стенда или его дооформлении Участник обязуется не применять красок, клеев и других веществ, которые могут привести к порче конструкционных материалов, использованных при монтаже экспозиции. Затраты Устроителя на восстановление конструкций и мебели, порча которых произошла по вине Участника, относятся за счет последнего.
8. Участник обязуется не предоставлять выделенную выставочную площадь третьим лицам, не являющимся сторонами в настоящем Договоре, а также не размещать рекламу этих лиц.
9. Если Участник не занимает выделенной площади до ___ часов в день открытия выставки, Устроитель имеет право использовать ее по своему усмотрению, что не освобождает Участника от оплаты полной суммы арендной платы, определенной в настоящем Договоре.
10. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон в письменном виде.
11. Споры, возникающие по условиям выполнения настоящего Договора, разрешаются в установленном законом порядке.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Устроитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Участник », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:- УСТРОИТЕЛЬ предоставляет УЧАСТНИКУ на время выставки стенд №, площадью кв.м., оборудованный «под ключ» (аренда конструкций и мебели, строительство и оформление стенда стандартной конфигурации, электропитание, освещение, отопление, вентиляция, уборка) и публикует информацию УЧАСТНИКА в каталоге выставки во взаимно согласованных объемах.
- УЧАСТНИК обязуется оплатить в течение дней с момента подписания УСТРОИТЕЛЕМ настоящего Договора стоимость аренды стенда, исходя из стоимости 1 кв.м. в размере рублей на общую сумму рублей, включая все налоги.
- В случае письменного отказа УЧАСТНИКА от участия в выставке УСТРОИТЕЛЬ удерживает % арендной платы, определенной в настоящем Договоре, если отказ последовал до «» года, и % после указанного срока.
- Если УЧАСТНИК не выдержал установленные настоящим Договором сроки платежа, УСТРОИТЕЛЬ имеет право расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе.
- Ввоз оборудования осуществляется за до начала работы выставки, а вывоз - в день ее завершения. Если УЧАСТНИК не выдерживает сроков вывоза выставочного оборудования, то издержки УСТРОИТЕЛЯ за хранение оборудования относятся за счет УЧАСТНИКА.
- УЧАСТНИК обязуется не иметь претензий к УСТРОИТЕЛЮ в случае возникновения травм своих официальных представителей, а также по поводу возможных потерь, хищений и порчи оборудования. УСТРОИТЕЛЬ организует передачу и прием стендового оборудования под охрану работников правопорядка с до следующего дня, а также способствует УЧАСТНИКУ в страховании его экспонатов и оборудования.
- При собственном обустройстве стенда или его дооформлении УЧАСТНИК обязуется не применять красок, клеев и других веществ, которые могут привести к порче конструкционных материалов, использованных при монтаже экспозиции. Затраты УСТРОИТЕЛЯ на восстановление конструкций и мебели, порча которых произошла по вине УЧАСТНИКА, относятся за счет последнего.
- УЧАСТНИК обязуется не предоставлять выделенную выставочную площадь организациям, не являющимся сторонами в настоящем Договоре, а также не размещать рекламу этих организаций.
- Если УЧАСТНИК не занимает выделенной площади до в день открытия выставки, УСТРОИТЕЛЬ имеет право использовать ее по своему усмотрению, что не освобождает УЧАСТНИКА от оплаты полной суммы арендной платы, определенной в настоящем Договоре.
- Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон в письменном виде.
- Споры, возникающие по условиям выполнения настоящего Договора, разрешаются в установленном законом порядке.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Устроитель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Участник
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись: